甲方姓名:XX
性别:男
出生日期:XXXX年XX月XX日
身份证号码:XXXXXXXXXXXX
乙方姓名:XX
性别:女
出生日期:XXXX年XX月XX日
身份证号码:为维护友好的房屋产权共有关系顺利履行,经甲乙双方友好协商,依据《物权法》,订立如下共有人协议,以便双方共同遵守。
鉴于上述甲乙双方共同出资
人民币XX元(大写XXXXXX元整)(出资比例甲占、乙占XX),购买座落于XX市XX县街XX小区XX房XX楼单元室(XX室XX厅平米,车库XX平米)的房屋及其附属设施一处,该房屋所有权为甲乙双方共同拥有,二人共同拥有该处房屋的经营、管理、居住、出租、使用的权利。
双方在自愿、平等、互利的基础上,就共有产权房屋的经营、管理、居住、出租、使用等相关事宜,达成以下协议:
一、双方在共有产权房屋没有对外出租或者产权人一方在此经营、居住,由经营方或居住方,承担共有产权房屋的水费、电费、煤气、包烧费、物业费等经营或居住所产生的费用。产权人一方在共有产权房屋单独经营,应给付另一方产权人相关费用,费用由双方协商,具体给付金额、给付时间、
给付方式,应单独订立协议。
二、共有房屋产权人,共同拥有在此处房产居住的权利,产生费用由双方共同承担,居住房间由双方协商。如一方产权人在此处居住,应承担房屋居住时的维修、装修费用,如对外出租或共同经营,需要装修或改造,应由双方共同出资,出资比例各占50%。
三、共有房屋产权人共同拥有此处房产的经营、管理权,共有产权房屋对外出租,所得收益分配,按照购买房屋出资比例,各得50%。任何一方产权人,不得将共有产权房屋擅自出租或私自无偿让第三人居住、使用。
四、如共有产权房屋转让,须经房屋共有产权人双方同意,并共同签字后,方可处置,所得收益各50%,房屋产权人一方拥有优先购买权,如经协商,房屋共有产权人一方全资收购此房产,应按照收购时间的市场评估价格出资购买,双方有义务共同办理转让等相关手续。共有房屋产权证件,由共有房屋产权人(姓名:XX)代为保管,保管人不得私自将共有房屋进行抵押、转让等损害另一方产权人利益的事情。
五、在共有产权房屋经营、出租中,共有房屋产权人一方对外签订的出租合同,应视为有效,对外签订合同一方,有义务将房屋出租时间、价格收益等情况,通报另一房屋共有产权人,并将房屋出租费用的50%,给付另一共有房屋产权人。如共有产权房屋在经营、出租过程中,房屋共有产权人一方在外地、国外或需共同办理相关手续时,不能及时赶回,为避免利益损失,双方共有房屋产权人任何一方,可以书面委托第三人代为办理,委托第三人代理的法律文书,签订的协议,应视为房屋共有产权人的真实意思表示。
六、房屋共有产权人的法定继承人,拥有对此处共有房产的继承权,共有房屋产权人任何一方如发生意外,一方房屋共有产权人有义务协助另一方房屋共有产权人,办理共有房屋的产权过户、继承等相关手续,此订立的协议继续发生法律效率,不影响此协议的继续有效执。
七、共有房屋产权人如一方在此经营、居住,另一方不在此经营、居住,任何一方产权人不得将共有产权房屋擅自出租或无偿让第三人居住、使用,必须经共有房屋产权人双方协商同意方可。
七、共有产权房屋争议解决方式:如在共有产权房屋经营、居住、出租、转让过程中发生争议,应由双方当事人协商解决,协商不成,可以向房屋所在地人民法院起诉。
因甲方特殊原因不能办理房产证姓名登记手续,房产证及土地使用证只能由乙方姓名登记,故立此协议。房屋及配套设施全部归甲乙双方共同拥有。该协议一式两份,共两页,七条。双方产权人签字有效,协议自双方共有产权房屋人签字之日起生效,协议一经签订,终身有效。
房屋产权共有人签字:
甲方(签名或盖章)
乙方(签名或盖章)
签订日期:XXXX年XX月XX日
出租方(甲方):
法定代表人:
承租方(乙方):
法定代表人:
鉴于:
1、双方于20xx年元月17日签订了房屋租赁协议书,20xx年8月进场装修后发现合同存在遗漏项目。
2、根据上述协议,房屋的租期将于20xx年12月30日生效,且双方就后期消防维保事宜达成一致意见。
3、按照超市合同项目要求,出租方(甲方)应安装大型中央空调已供承租方(乙方)使用,否则合同期满后设备无法再次使用或迁移,经双方协商,达成共识,并生成补充协议。据此,双方于20xx年12月25日签订如下补充协议:
一、双方于20xx年元月17日签订的《房屋租赁合同》条款继续有效。
二、出租方(甲方)同意支付消防设施的维保费50000元/年(大写:伍万元整/年),并在每年的租金中扣除,工作交由承租方(乙方)负责,超出费用由承租方(乙方)自行承担。
三、因本超市面积较大,安装管道式中央空调所需的外部冷却水塔没有找到合适的场地,且费用较大(预算约需要2600000元),管道式中央空调无法安装,经双方协商,由承租方(乙方)自行安装吸顶式中央空调,费用由承租方(乙方)一次性支付,并在支付给甲方的租金中扣除140000元/年(大写:壹拾肆万元整/年)作为空调安装补偿费。
四、本补充协议属于《房屋租赁合同》的`必要组成部分,不一致之处,以本补充协议为准。
五、本补充协议与双方签字或者盖章后生效。
六、本协议一式两份,双方各持壹份。
出租方:凤阳县亿豪投资有限公司承租方:安徽省凤阳县好又多超市签名:
电话:
签订日期:
签名:
电话:
签订日期:
协议书有广义和狭义之分。以下是“买卖房屋协议书范本”,希望能够帮助的到您!
出卖人(甲方)_______身份证号码:______________
买受人(乙方)_______身份证号码:______________
甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方愿将其拥有完全产权的位于衡水市桃城区惠中嘉园的房屋(房屋所有权证编号:___________,建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的价款出售给乙方。
二、本合同签定前,该房屋如有应缴纳的一切税费,概由甲方负担。本合同发生的契税,土地出让金等其他税费由乙方负担。
三、签定合同同时乙方愿交三万元作为定金交给甲方。乙方通过向银行申请抵押贷款方式支付甲方购房款,购房款由乙方分三期付给甲方。第一期,在贷款银行向乙方发出贷款承诺书时,乙方将30%首付房款存入银行,并由银行冻结,第二期在贷款银行向乙方发放贷款之日由银行将乙方所贷款项及30%首付款直接划到甲方的账户中;第三期,在甲方交房时,由乙方一次性将余款付给甲方。
四、甲方同意乙方以向银行申请贷款的方式支付房款,并作出如下承诺:
1、向乙方申请贷款的银行或银行认可的机构提供与贷款相关的资料,签署相关文件;
2、在办理产权过户手续时,应按照要求将房屋产权资料交付银行或贷款银行认可的机构持有。
五、如果乙方的贷款申请未获贷款银行批准,则双方同意以下两种方式解决该房屋的买卖事宜:
1、继续履行协议,乙方一次性将购房款支付给甲方,(期限为一个月)甲方收到房款五天内与乙方去办过户手续。
2、解除协议,甲方收取乙方的定金不与退还,甲方有权再次出卖本房。
六、违约责任
1、甲方如不履行本合同规定的,每逾期1天按房价总额千分之一作为违约金陪偿陪给乙方。逾期超过一个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款(包括定金全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币五万元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。每逾期1天按房价总额千分之一作为违约金赔偿给甲方。逾期超过一个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方应赔偿甲方经济损失人民币五万元。
3、如果甲方出售的房屋存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。
七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_______________种方式解决。
1、提交______________________________________仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
八、其他约定
九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式4份,甲乙方各执一份。
甲方:_______乙方:_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
甲方:乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《廊坊市城市房屋拆迁管理实施细则》等有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方友好协商,就项目拆迁范围内的拆迁工程承包事宜达成一致,订立本合同。
一、拆迁工程概况:
拆迁工程名称:
2.拆迁工程地点:3.拆迁承包范围:;
(具体范围见附件一:拆迁承包范围示意图)
4.拆除建筑总面积:。
二、拆迁工程承包工作内容:
1.在规定的时限内,对承包范围内的被拆迁人进行拆迁动员,组织签订拆迁补偿协议,监督被拆迁人按要求清空被拆迁房屋;
2.组织拆除承包范围内的各类建筑物、构筑物及其它附属物至地平面,包括建筑地基,但不包括地下管道、线路等各类地下设施;3.承包范围内拆除的建筑残值归乙方所有。
三、合同价款:
1.本合同价款为固定总价;
2.本合同价款由乙方向甲方支付;
3.合同金额:小写:
大写:(人民币)
4.合同价款包括的风险范围:因拆除面积和建筑物结构的不确定性;因文明施工要求而导致的施工时间限制;因建筑垃圾抛弃场地的各种规定与要求;因城市交通道路管理要求而导致的运输时间限制;
5.付款方式:工程竣工经验收合格后日内乙方将全部合同金额汇入甲方指定的银行帐户内;
6.保证金:为确保施工质量、施工安全和工期,自本合同签订日内,乙方须向甲方支付合同总金额的%做为保证金。
四、合同工期:
1.开工时间:年月日,竣工时间:年月日,合同工期总日历天数为:天;
2.合同工期及工作进度如有变更以甲方的书面通知为准。
五、质量要求:
1.拆迁动员工作要求:承包范围内各被拆迁人按要求的时间签订《拆迁补偿协议》,并监督被拆迁人按要求清空被拆迁建筑,收回建筑钥匙,达到拆除要求;
2.建筑拆除工程质量标准双方约定为:承包范围内的各类建筑物、构物物及地上附着物(含地基)拆除完毕,拆除物全部运输完毕,场地清理干净平整,地下管道、线路等各类地下设施完好。
六、组成合同的文件包括:
本合同条款;2.相关图纸及文字说明;
3.有关工程合同洽谈、变更等书面记录、说明、通知、信函、邮件和相关文件。
七、甲方权利和义务:
1.提供乙方实施拆迁动员所需文件、资料,并对乙方工作人员提供必要的培训;
2.负责拆迁范围内的水、电、暖、燃气、通讯的停用工作;
3.工程完工后及时组织工程验收工作。
八、乙方权利和义务:
1.乙方须具备国家规定的建筑拆除相关资质,并提交甲方备案。负责办理所有拆除房屋需要的手续,费用由乙方承担。如出现执法部门查处,由乙方自行处理并承担相关费用;
2.乙方应按期完成约定的工作内容;
3.乙方须严格按甲方指定的运输路线清运建筑垃圾;
4.乙方要按规定采取有效的安全防范措施,并保护好甲方的相关设施,在拆除工程中发生的火、盗、交通运输、人员伤亡等各类事故均由乙方全部负责;
5.按合同规定及时支付合同价款和保证金。
九、违约责任:
1.如乙方不能按合同约定或甲方书面通知的工期或工作进度完成相应工作内容的,甲方有权单方面终止合同,扣留乙方向甲方交付的保证金,且乙方须向甲方支付合同金额的%违约金;
2.乙方须严格按国家规定安全施工,如发生责任事故,对合同工期或甲方工作造成影响的,甲方有权扣发乙方交付的保证金;
3.工程竣工后,经验收未达到甲方要求的质量标准,乙方须立即返工,直至工程达到质量标准,且甲方有权扣留乙方交付的保证金;
4.乙方施工过程中,对地下管道、线路或其它公共设备、设施造成损坏的,乙方按实际造成的损失承担赔偿责任,且甲方有权扣留乙方交付的保证金。
十、其它
1.本协议未尽事宜,双方协商另行签订补充协议书,补充协议与本协议具有同等法律效力;
2.本协议如发生纠纷,甲乙双方协商解决,如协商不成诉请甲方所在地人民法院解决;
3.本协议自双方签字、盖章之日起生效,本协议共页,一式份,
甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
附件一:拆迁承包范围示意图
甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:联系电话:联系电话:
日期:20xx年月日日期:20xx年月日
甲方(卖方):
乙方(买方):
经甲乙双方协商,现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式:
双方商定房款金额为:贰拾伍万捌仟元整;
付款方式:(1)乙方于20xx年4月4日付购房诚意金整给甲方;(2)双方约定于20xx年4月8日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款整(并将诚意金冲抵房款);(3)开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后,乙方立即付清剩余房款整。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时,双方再行协商相关事宜或可取消购买行为(甲方应退还乙方所付款项)
四、本协议未尽事宜,双方可另行协商。
五、本协议一式两份,双方各执一份;双方签字后生效,两份具有同等法律效力。
六、本协议若产生纠纷,双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
七、补充协议:
甲方:乙方:
身份证号:身份证号:
联系地址:联系地址:
联系电话:联系电话:
签订日期:年月日